以下是对木工劳务合同各条目的详细说明：
第一条：工程概况
第一条：工程地址
明确工程所涉及的具体地点或位置。
第二条：室内装修木工部分
描述装修木工的主要区域，包括房间、墙面等。
第三条：施工内容
列出所需进行装修的结构部位及具体装饰内容（如衣柜、书桌带书架、椅子、鞋柜、酒柜等）。
第二条：工程价款
第二条：工程总金额大写
明确支付的总金额，并可能需要拆分为几笔支付，或提供详细的金额分解说明。
第三条：付款方式
详细说明甲乙双方支付工程款的具体时间、方式及剩余尾款如何结算。例如：
- 当工期进度过半（如第X月），甲方即第一次付施工工费。
- 当完成装修后，甲方第二次支付施工工费，并将剩余尾款用于室内装修竣工验收后的结算。
第三条：质量要求
第四条：材料验收及质量保证
明确甲方应按时验收材料，并说明材料的质量标准。材料若有质量问题，乙方应及时返工并承担相应损失。
第五条：返工处理规则
乙方可免费返工，返工材料费用双方平分。如因其他装修部分需要调整或重做，乙方应及时返工。
第四条：材料供应
第六条：材料采购供应
明确甲方应按时支付材料采购费用，并按时间供应材料到现场。延期到达后，施工期顺延，材料需由乙方保管并责任归属。
第七条：材料保管及责任认定
乙方负责对所使用的材料进行保管，并因保管不当导致损失，乙方应赔偿相关 damages。
第五条：付款方式
第八条：支付时间安排
明确支付的日期和金额。例如：
- 当工期进度过半（如第X月），甲方即第一次付施工费。
- 当完成装修后，甲方第二次付施工费，并将剩余尾款用于室内装修竣工验收后的结算。
第六条：工程工期
第九条：工期承诺及违约处理
明确施工期的总天数和每日违约金计算方式。例如：
- 施工中因其他质量问题或延误导致停工，每日按100元作为违约金罚款支付。
第七条：其他事项
第十条：甲方责任
明确甲方应提供施工平面图，并按现场交底进行交底工作。
第十一条：乙方责任
乙方负责施工现场的安全、文明施工及预防施工造成的管道堵塞、渗漏水等事故。遇发生，需迅速修复或赔偿。
第二条：违约处理
第十二条：违约金计算规则
明确违约金的计算方式（如每日100元）。例如：
- 弄错规格或材料质量问题，双方协商并签订补充协议后重新签订补充合同。
通过以上详细的解释，您可以更清晰地理解每个条款的具体内容和实施要求。
{
"合同1": " 祥和苑12#楼木工模板施工劳务合同\n\n一、工作内容：\n1. 本工程设计图纸及工程联系单变更单内所有模板制作、塔吊基础模板支拆、内模钢管的搭拆工作，止水条安装，涂模剂，粘胶粘带等由乙方自行负责。\n2. 本次施工任务包括18#楼至27#楼的所有木工工作。\n\n二、小型工具：\n1. 包括电锯、手锯、电钻、铁钉、铁丝、步步紧、点钨灯、翘棍、锤子、钻子、脱模剂、胶粘带等木工一切用具全部乙方自行负责。\n2. 工具箱从二级配电厢到工具线路：\n1. 三级配电从二级配电箱到工具的线路\n2. 网络布线：\n3. 协议价格按建筑面积计算/平方米，元/平方米。\n4. 包括劳保福利、劳动用品、雨衣、雨鞋、防暑饮料、防冻取暖、探亲费、间断停电停水罚款、间隔用工短时间停工待料误工费及个人所得税。\n5. 包括人员组织用工、工地之间转移用工，二次搬运工，材料到场卸车。\n6. 本工程不再发生材料超过距离及二次搬运费用\n7. 必须按项目部周、月部位及总施工进度进行计划，确保足够劳动力及时完成施工计划。\n8. 同等行为违反规则时除交公安机关处理外，不论正确、错误按3000元/次罚款\n\n三、工作要求：\n1. 按项目部计划，班长签字认可，推迟一天罚1000元/天\n2. 班长定期现场检查，并下设1名带班人员，每月在现场不少于28天，每缺勤一天罚款100元/天\n3. 打坏材料堆放整齐，铁钉拆除，做好文明施工\n4. 担心斗殴、偷盗、火灾事件，甲方除交公安机关处理外，不论正确、错误按3000元/次罚款\n5. 不许在施工现场内随地大小便\n6. 每个班组必须做好材料领用、使用工作，不得随意浪费。\n7. 乙方必须做好施工部位落手清工作，否则甲方有权另派人员管理、清理\n8. 费用每工按协议单价1.5倍计算从乙方中抵扣\n\n四、付款方式：\n1. ±0.00以上完成七层后一周内付已完成工作量的 80% 结构封顶付已完成工程量 90%，结构验收通过后一周内付已完成工程量 90%，余款在结构中级验收后一个月内一次性付清全部工程款。\n\n五、风险金额预交保证书：\n本工程缴纳保证金 捌万元 (其中质量30%，安全30%，文明施工40%)，如不按合同遵守条款，按相关制度处理罚款\n\n六、乙方责任：\n1. 乙方必须制定班组安全员，负责班组安全生产、治安、保卫工作，每天做好班前安全教\\\n2. 工作人员未在规范范围内操作，甲方有权另派安全员进行管理、清理\n3. 费用每工按协议单价1.5倍计算从乙方中抵扣\n4. 乙方必须制定工时工资表，明确每位工人的工时及 pay rate\n\n七、乙方责任：\n1. 乙方必须制定班组安全员，负责班组安全生产、治安、保卫工作，每天做好班前安全教\\\n2. 未完成的罚款按合同条款处理\n3. 需要其他保障措施请随时通知\n\n八、乙方向客户交纳保证金：\n1. 甲方要求客户交纳保证金后，乙方需在5个工作日内书面支付\n2. 若未能及时支付，视为违约，甲方有权按相关规定处理\n\n九、争议解决：\n双方协商不成，可向地方法院及主管部门提起诉讼\n\n\n"
}
合同编号：1
木材劳务承包合同
签订地点：
甲乙双方在签订地点 signing。
第一条 合同编号与签订日期
合同编号：1
签订地点：
签订日期：__年_月_日
第二条 合同终止条件
（1）任何一方无正当理由延迟或不符合约定，不得提前终止合同。
（2）任何一方无正当理由同意单方面终止合同。
第三条 甲乙双方的义务与责任
**第三条 工程概况与需求
工程名称：木材劳务承包
工程地点：__省__市__区
工程结构形式：框架结构和砖混结构
承包方式为劳务分包。
（1）甲乙双方按合同约定，提供施工所需的木材工具设备等；
（2）乙方派出专业木工分项班组长，负责合同履行及施工，确保质量、安全。
（3）甲方指派人员参与或监督施工，完成相关任务。
承包范围为：木材制作、安装、机具、铁丝、铁钉。
价格：按照模板展开实面积，每平方米26元（含基础）。
**第四条 工程款支付与进度支付
工程竣工验收后，甲方支付乙方已完成工程量款的90%。
（1）主体封顶验收后，甲方支付乙方已完成工程量款的90%。
（2）验收一个月后甲方付清全部工程量款给乙方。
**第五条 材料供应与验收
甲乙双方按约定提供材料。
（1）本工程甲方施工的木材材料应为符合设计要求的合格产品，分别在工程施工之日前三日内由甲方采购供应到工地现场。
（2）甲方提供的材料、设备发生质量问题或规格差异，由甲方负责；乙方验收后保管。
隐蔽工程验收与记录填写：
（1）在隐蔽前，由乙方通知甲方到场验收，并提交隐蔽记录，甲方须予以承认。
（2）甲乙双方可在隐蔽前约定具体的验收标准和记录方式。
**第六条 工程质量控制
施工过程中，甲乙双方需按规范操作。
（1）施工过程中，甲方提出变更设计、停止施工或增减项目，应以书面形式通知乙方，并列明停工原因、日期、材料等。
（2）乙方根据变更要求，两天内向甲方提交变更所采取措施、造价清单等费用。
**第七条 奖赏与违约责任
违约责任：
（1）因甲乙双方的原因导致延期或中途停工，除顺延工期外，甲方需支付乙方因停工、窝工所造成的损失，每停工或窝工一天，甲方应支付乙方 1000元；
（2）逾期完工，每逾期一天，乙方需支付 1000元违约金。
奖赏与赔偿：
（1）停工或窝工的违约赔偿为 1000元/天（如甲方提前终止合同，不按约定预付工程款，则甲乙双方协商确定赔偿金额）；
（2）逾期完工，赔偿为 1000元/天。
**第八条 其他条款
其他约定：
（1）本合同经双方签字盖章后生效，如有不明确或不当之处，应依法另行签订补充协议。
（2）甲乙双方本着友好、互利的原则协商解决争议；协商不成的，双方同意向人民法院提起诉讼。
（3）本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。
**甲乙双方的代表人及授权
甲方代表人：_姓名：__单位：__地址：__电话：_ email：__
乙方代表人：_姓名：__单位：__地址：__电话：_ email：__
签订地点：__省__市__区
签署日期：__年_月_日
根据你提供的合同内容，以下是两个木工劳务合同的对比分析：
第一条：工程概况
- 第一条合同（29）
- 工程名称：《关于某项目木工劳务及部分小材工程合同》。
- 稿件名称：木工劳务合同期限。
-
甲乙双方约定在《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国劳动法》等法规的指导下，协商并签订本合同。
-
第二条（30）
- 工程概况：
- 工程名称：《某项目木工劳务及部分小材工程合同》。
- 发包单位：《发包单位：（简称甲方）》。
- 国家级建筑单位：《承包单位：（简称乙方）》。
对比点：
- 第一条合同直接列出“朗香邸”作为工程名称，而第二条明确提到“发包单位”为甲方，“承包单位”为乙方。
第二条：单价与付款方式
- 第一条合同（29）
-
单价表：
- 非标准层：元/㎡。
- 转换层：元/㎡。
- 标准层：元/㎡。
- 碟模部分按已完合格工程的60%结算（一个月付清）。
-
第二条合同（30）
- 付款方式：
- 每月30日扎帐，次月15日前付清上月工资。
- 工程完毕后天付清。
对比点：
- 第一条合同明确列出单价表和结算方式，而第二条直接说明了付款时间和方式，并没有列出单价表的具体内容。
- 第一条合同的付款方式更加详细，而“第二条合同”可能更侧重于时间安排而非金额计算细节。
其他对比点
- 工程期限
-
两条合同的工程期限相同：“年月日——年月日。”
-
甲方的责任范围
-
均明确要求甲方监督乙方按工期进入现场，按要求完成施工任务，并做好施工前的技术交底和技术指导。
-
乙方的责任范围
- 两者的描述基本相同：“乙方服从甲方统一管理。”
总结
两条合同的大部分条款基本一致，但第一条合同详细列出了工程概况、单价表和付款方式，而第二条更多地描述了付款时间和流程。这可能取决于具体的具体内容和用户对细节的关注点。
木工劳务合同23
发包方： （简称甲方）
承包方： （简称乙方）
根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《建筑工程安全管理条例》《建筑工程质量管理条例》及其相关法律、法规，双方本着自愿、平等、互利和诚实信用的原则，经双方多次协商达成一致共识、甲乙双方决定就祥和乐园27#楼的木工部份以劳务分包形式发包给乙方进行施工。
一、 工程名称及地点
- 工程名称：祥和乐园27#楼模板工程。
- 建筑地点：南阳市北京大道西侧，原京达宾馆西约300米。
二、 工程概况
- 项目类型：框架剪力墙结构，地下一层，地上十八层，标准层层高2.9米。
- 地图标注：建筑物垂直且标高统一。
三、承包范围及内容
- 承包范围：
- 全部模板工程，包括基础到屋面构架的所有模板制作（包括预留洞口）、内、外支模架的搭设与清理、预制过梁模板及构造柱模板制作等。
-
项目提交并经竣工验收后，所有材料按甲方指定地点分类堆码及垃圾清运。
-
承包具体内容：
- 甲方除提供构建图纸、设计变更通知、技术洽商、施工技术和安全交底等资料外，还应提供以下工具：
- 工程管理设备、运输工具、电子设备（包括电线、插板、开关插座及使用的材料）。
- 指派专人对乙方的工程质量、进度进行监督，并每日整理现场剩余材料。工程完工后，所有材料按甲方指定地点分类存放及垃圾清运。
四、付款方式
- 项目与建设单位签订合同后，双方需按约定支付付款方式：
-
按照合同规则付款方式进行支付。
-
质量要求：
- 全部工程严格符合施工图纸和验收规范施工，各工序或工种紧密配合，确保工程质量符合验收规范的质量标准。
- 乙方应确保所完成的工程质量符合验收规范的质量标准，同时支付安全文明施工费用（包括人工费、医保、劳保、养老等），并包含所有人员工资及保险费用。
五、质量要求
-
工程竣工后，甲乙双方需整理完毕现场剩余材料，放置于甲方指定地点，并不得随意乱堆乱放；施工区域内所有临时和已拆除的材料应进行分类存放及垃圾清运。
-
不允许在施工区域内出现随意堆放、散落的材料。
-
所有施工区域内的意外事故（如人员伤亡）由乙方自行负责并罚款200-500元次，发生严重安全事故（如重大人员伤亡），甲方有权对其自行承担经济和法律责任，并视情节轻重对乙方班组长处相应罚款。
六、安全责任
-
甲乙双方应严格遵守《建筑活动场所安全管理条例》及《施工现场安全管理条例》，确保施工现场安全文明施工。
-
工程人员必须佩戴安全帽，高空作业人员及临边作业人员须系好安全带，违者罚款50-200元人。
-
智能电子设备（如电子设备）在施工区域内，所有各工种的机械设备由专业技术人员操作，否则按每台设备使用时间200-10x元次处理罚款。
-
工程中不存在严重安全事故，由乙方自行负责；发生打架斗殴、酗酒闹事等严重事故，由乙方自行承担经济和法律责任，并按事故情况相应处罚；如无重大安全事故，甲方有权对其自行承担经济和法律责任，并视情节轻重对乙方可处200-20x元次的罚款。
七、各方责任及义务
- 甲方：
- 负责提供实体材料、塔吊及相关工具；
- 指派专人监督乙方工程质量进度和安全，每日整理现场剩余材料并放置于指定地点。
-
协助乙方按月开展前全面准备工作，确保项目顺利进行。
-
乙方：
- 负责所有材料的卸车、堆码及整理，确保施工区域内不乱放乱丢；
- 安排专人配制和搭配模板，组织技术和质量人员对施工进行技术交底；
- 每天作业后清理现场剩余材料，按甲方指定地点放置，并配合甲乙双方完成工程验收；
- 主动配合其他工序或工种，不推诿，影响工程建设大局；
-
发现违章操作时罚款50-200元人。
-
甲乙双方：
- 本合同仅作为项目责任划分的参考文档，具体内容将由双方签订并正式生效后调整。
八、违约责任
-
持续履行合同义务是双方义务与责任的共同承担；未按合同约定支付款项或支付质量费用的，视为违约，甲方有权要求乙方赔偿损失，并可采取诉讼等手段维护自身合法权益；
-
单方擅自改变或取消本合同约定的任何条款，均视为违约，甲方有权终止本项目并主张经济和法律责任。
九、争议解决
-
甲乙双方因本合同而引起的争议，由协商不成时，可向任何一方提起诉讼，维护自身合法权益。
-
如果需要进一步细化或补充说明，请直接联系对方。
本协议壹式____份，甲方肆份，乙方壹份。
甲方：[填写名称或代表]
乙方：[填写名称或代表]
订立日期： 年 月 日
木工劳务合同26
一、 工程概况
工程名称： 工程地点： 规定的某区域某项目，以高速、优质、安全并卓有成效地完成施工任务，结合本工程的具体情况，双方就本建设工程施工事项协商一致，从明确双方职责的目的出发，特制订如下协议：
二、承包范围、工作内容
- 工程范围： 从基础垫层到主体结顶的所有木工模板工作。
- 工程部位： 从开坑放样，完成以下工作内容：
- 施工放样，配合现场施工员、质量员
- 制模、立模、撑模、守模、拆模、清理、保养、预埋铁件位置
- 立模前督促钢筋班安放柱和墙身的预埋拉接筋
- 混凝土振捣、粉刷工程后清理、运输
- 二次搬运、落手清及必要的文明施工义务
三、承包方式
- 包清工：包木工工资，费用包括所有相关工作内容。
- 包五金材料：包木工所用的铁钉、铁线等材料。
- 包工具：一次性包木工使用的工具（如木板、尺子、工具箱等）。
四、承包单价及劳务保证金
- 工料单价： 以平方米计算，以上单价包括了所有相关工作内容，其中包括支模所需铁钉、铁线相关材料。
- 劳务费： 劳务费不计息，丙方（乙方）在工程验收后半个月内归还甲方。
五、质量管理
- 质量目标： 主体结构优质工程，总体以创“广东省优良样板工程”为目标。
- 具体要求：
- 枚制间距控制在30—50CM以内，严禁炸模。
- 制模接头严格掌握好平整度，高差控制在2MM以内。
- 施工方法： 按甲方要求，施工期间质量评定以项目部实测实量结果为准。
六、最后主体（分基础和主体分层）质量评定（或木模分项而下降得分率）合格者，单价下降10%，验收等级以建设单位、质检站、甲方评定为准。
七、地下室及主体1—3层阳角拼缝嵌海绵胶带，以防阳角结露。
八、安全要求
- 必须佩戴安全帽，穿正确鞋子，并遵守酒精使用规定。
- 工人不得参与任何危险作业。
九、文明施工要求：
- 明天送达，文明工作。
- 规章操作，保持施工现场整洁有序。
十、项目部及甲方的安全责任
为确保施工安全，保证工程质量，甲乙双方必须严格遵守以下内容：
- 甲乙双方需共同签订安全守则和安全协议，明确各自的安全职责。
- 安全检查必须按时进行，并及时向甲方报告进度情况。
十一、工期要求：
- 工程从2012年10月1日开始至2013年8月30日止。
- 每日工人数要求： 确保每天都有2-5名工人在本项目部，不得出现空闲或过多情况。
-
提前退场： 如果提前退场，工资按实际完成工作量的70%结算，并于2天内向甲方报告。
-
后期违约： 潜在违约责任包括：
- 潜漏施工进度： 财务损失3万元及材料费用。
- 违规操作： 损失15万元，材料费不计收。
- 无理要求： 损失20万元，材料费不计收。
十二、合同生效后，模板清理干净、上油整齐堆放在指定位置
为确保工程质量，合同生效后，模板需严格按照以下标准：
- 清扫干净
- 上油
- 堆放整齐
如未达标，双方将向丙方提起诉讼。
甲方代表：*
日期： 年 月 日
乙方代表：*
日期： 年 月 日
劳务条协议书
甲方：木工施工方
乙方：木工施工方
第一条 总则
本协议是甲乙双方在平等协商的基础上签订的施工合同，约定双方各自承担 mutually exclusive的施工责任和义务。双方对协议中的任何条款有明确的权利与义务，并且无冲突。
第二条 工程内容
甲方负责区域A，乙方负责区域B。双方均按规范进行施工。施工期间，甲乙双方协商完成任务，未经双方同意不得变更。
第三条 项目进展
甲方负责区域A的施工，乙方负责区域B的施工。两方责任相辅相成，项目进度由各自负责。甲乙双方在任何阶段都有权要求调整进度或暂停部分工作，并在必要时调用补充工种。
第四条 费用支付
甲乙双方应合理分配和支付费用。违约一方应扣除所有损失并退还履约保证金。
第五条 安全文明施工
双方必须严格遵守国家、政府及相关法律法规，确保施工安全、文明施工。任何违反规定的行为均可能导致项目延迟或质量下降，需按本协议约定进行处罚。
第六条 其他条款
1. 甲乙双方应共同履行职责，不得随意使用材料或延误施工。如因特殊原因影响施工进度的，由甲方负责。
2. 未签点工工资者视为违约，需支付违约金并追回施工费。
3. 若因施工期间发生重大事故，双方可协商处理，并按约定支付赔偿金。
第七条 合同生效
本协议一式六份，自双方签字盖章之日起生效。合同内容如有争议，双方应协商解决，如无协商达成和点工工资未签收则视为无效。
第八条 附件
甲方：木工施工方
乙方：木工施工方
甲乙双方应遵守上述条款，共同承担各自职责，并确保项目顺利进行。
本协议签订后，双方需签署身份证明和担保人声明。合同生效后，任何争议或纠纷均需通过双方协商解决。
甲方（签字）：_
乙方（签字）：_
日期：__年_月_日
